Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen rechtlichen Informationen über unser Unternehmen. Wir sind bestrebt, vollständige Transparenz zu bieten und alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen der R&K Bau GmbH (nachfolgend „Auftragnehmer“) und ihren Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“), sofern nicht ausdrücklich und in Textform (z. B. E-Mail) abweichende Vereinbarungen getroffen wurden.
Diese AGB gelten sowohl für private Auftraggeber (Verbraucher) als auch für gewerbliche und öffentliche Auftraggeber. Für Privatkunden gelten die besonderen Regelungen in Abschnitt 14.
Leistungsumfang
Der Auftragnehmer erbringt insbesondere Leistungen in folgenden Bereichen:
Fliesen- und Parkettverlegung
Trockenbau
Entkernungs- und Abbrucharbeiten
Garten- und Landschaftsbau
Aufräum- und Reinigungsarbeiten
Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich ausschließlich aus dem individuellen Angebot, der Auftragsbestätigung oder einer gesonderten Vereinbarung in Textform.
Vertragsarten & Abrechnungsmodell
Angebotsbasierte Leistungen (Fest- oder Pauschalpreis)
Sofern ein schriftliches Angebot vorliegt und vom Auftraggeber angenommen wurde, erfolgt die Abrechnung auf Basis dieses Angebots.
Nicht im Angebot enthaltene Leistungen gelten als Zusatz- oder Nachtragsleistungen
Nachträge werden separat berechnet und bedürfen einer Freigabe in Textform
Technisch oder baulich notwendige Mehrleistungen gelten als genehmigt, sofern sie zur ordnungsgemäßen Ausführung erforderlich sind und der Auftraggeber unverzüglich informiert wurde
Stundenlohnarbeiten (nach Aufwand)
Sofern kein schriftliches Angebot vorliegt oder ausdrücklich Stundenlohnarbeit vereinbart wurde, erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichem Zeitaufwand.
Abrechnung nach erfassten Arbeitsstunden
Transparente Stunden- und Materialaufstellung
Material-, Entsorgungs- und ggf. Anfahrtskosten werden zusätzlich berechnet
Auftragserteilung ohne schriftliches Angebot
Wird ein Auftrag ohne vorheriges schriftliches Angebot erteilt (z. B. telefonisch, per WhatsApp, E-Mail oder vor Ort), erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand (Stundenlohn gemäß § 3.2).
Der Auftraggeber wird vor Beginn der Arbeiten über die voraussichtlichen Kosten informiert
Mündliche Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt wurden
Bei absehbaren Kostenüberschreitungen von mehr als 15 % wird der Auftraggeber unverzüglich informiert
Preise & Nebenkosten
Preise
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Material-, Entsorgungs- und Fremdleistungskosten werden gesondert ausgewiesen
Preisangaben sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich oder in Textform bestätigt wurden
Nebenkosten
Anfahrtskosten werden bei Entfernungen über 15 km ab Saarbrücken berechnet
Entsorgungskosten werden nach tatsächlichem Aufwand gesondert berechnet
Parkgebühren, Mautkosten und sonstige projektbedingte Nebenkosten werden separat ausgewiesen
Zahlungsbedingungen
Rechnungen sind innerhalb von 7 Kalendertagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar, sofern nichts anderes vereinbart wurde
Abschlagszahlungen können projektabhängig vereinbart werden
Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen gemäß § 288 BGB
Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber verpflichtet sich insbesondere:
freien und sicheren Zugang zur Baustelle zu gewährleisten
alle erforderlichen Informationen rechtzeitig bereitzustellen
notwendige Genehmigungen, Freigaben oder Abstimmungen selbst einzuholen
Material rechtzeitig bereitzustellen, soweit dies vereinbart wurde
Bauverzögerungen
Verzögerungen durch fehlende Mitwirkung des Auftraggebers (z. B. fehlendes Material, kein Zugang, fehlende Entscheidungen) gehen nicht zulasten des Auftragnehmers.
Stillstandskosten können gesondert berechnet werden
Mehrkosten (z. B. erneute Anfahrt, Lagerung) werden zusätzlich berechnet
Abnahme
Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung der Leistung
Bei Teilleistungen kann eine Teilabnahme erfolgen
Ohne förmliche Abnahme gilt die Leistung als abgenommen, wenn:
der Auftraggeber die Leistung vorbehaltlos in Gebrauch nimmt, oder
14 Kalendertage nach schriftlicher Fertigstellungsmeldung keine Rückmeldung erfolgt
Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen (5 Jahre nach BGB bzw. 4 Jahre nach VOB/B, sofern wirksam vereinbart)
Offensichtliche Mängel sind unverzüglich nach deren Entdeckung, spätestens bei Abnahme, in Textform anzuzeigen
Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung innerhalb der Gewährleistungsfrist in Textform anzuzeigen
Die Mängelanzeige hat detailliert zu erfolgen und muss dem Auftragnehmer die Möglichkeit zur Prüfung geben
Der Auftragnehmer hat das Recht zur Nachbesserung innerhalb angemessener Frist
Nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist kann der Auftraggeber die gesetzlichen Rechte geltend machen
Haftung
Unbeschränkte Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit
Bei leichter Fahrlässigkeit Haftung nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten)
Haftung in diesem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden
Keine Haftung bei höherer Gewalt, unvorhersehbaren Ereignissen oder bauseitigen Umständen, die der Auftraggeber zu verantworten hat.
Die Haftung für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
Kündigung
Außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund möglich
Bereits erbrachte Leistungen sind anteilig zu vergüten
Kündigung bedarf der Textform
Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß DSGVO. Details sind der Datenschutzerklärung auf www.rkbau.info zu entnehmen. Kontakt: info@rkbau.de · alternativ: info@racanel.de
Gerichtsstand & Recht
Soweit der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Gerichtsstand Saarbrücken.
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Schlussbestimmungen
Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform
Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt
An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt
Zusatzregelungen für Privatkunden (Verbraucher)
Die folgenden Regelungen gelten ausschließlich für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB (natürliche Personen, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließen, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können).
Widerrufsrecht
Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen (z. B. beim Kunden vor Ort) oder Fernabsatzverträgen (z. B. per Telefon, E-Mail, WhatsApp) steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht zu.
Widerrufsbelehrung für Werk- und Dienstleistungsverträge
Widerrufsrecht Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an:
Hiermit widerrufe(n) ich/wir () den von mir/uns () abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung:
Bestellt am () / erhalten am ():
Name des/der Verbraucher(s):
Anschrift des/der Verbraucher(s):
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):
Datum:
(*) Unzutreffendes streichen.
Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen vorzeitig, wenn:
der Auftragnehmer die Dienstleistung vollständig erbracht hat, und
mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen wurde, nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat, und
der Verbraucher gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Auftragnehmer verliert
Wichtig: Wenn Sie möchten, dass wir sofort mit der Arbeit beginnen (z. B. bei Notfällen oder dringenden Arbeiten), benötigen wir Ihre Zustimmung in Textform (auch per E-Mail/WhatsApp möglich).
Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Kein Widerrufsrecht besteht bei:
dringenden Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten, zu denen Sie den Auftragnehmer ausdrücklich angefordert haben (z. B. Rohrbruch, Sturmschäden)
Verträgen über die Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist
Hinweis: Auch in diesen Fällen informieren wir Sie darüber, dass kein Widerrufsrecht besteht.
Gerichtsstand für Verbraucher
Für Privatkunden gelten die gesetzlichen Gerichtsstandsregelungen.
Wichtige Hinweise für Privatkunden
Bitte beachten Sie:
Bei Verträgen, die außerhalb unserer Geschäftsräume oder per Telefon/E-Mail/WhatsApp geschlossen werden, erhalten Sie von uns vor oder bei Vertragsschluss:
diese Widerrufsbelehrung in Textform
das Muster-Widerrufsformular in Textform
Wenn Sie möchten, dass wir sofort mit der Arbeit beginnen, benötigen wir Ihre Zustimmung in Textform
In diesem Fall haben Sie bei einem Widerruf einen anteiligen Wertersatz für bereits erbrachte Leistungen zu zahlen
Kontakt & Anbieterkennzeichnung (R&K Bau GmbH)
R&K Bau GmbH · Im Flürchen 85 · 66113 Saarbrücken · Deutschland Geschäftsführer: Cătălin Răcănel & Ender Karadere E-Mail: info@rkbau.de (Allgemein) · info@racanel.de (Geschäftsführung) Web: www.rkbau.info
R&K Bau GmbH Im Flürchen 85 66113 Saarbrücken E-Mail: info@rkbau.de
2. Erhobene Daten
Wir verarbeiten nur die Daten, die für die Kontaktaufnahme, Angebotserstellung, Projektabwicklung und Rechnungsstellung erforderlich sind (z. B. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Auftragsdaten).
3. Zweck der Verarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).
4. Weitergabe an Dritte
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn sie zur Auftragserfüllung notwendig ist (z. B. Subunternehmer) oder gesetzliche Verpflichtungen bestehen.
5. Speicherdauer
Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist bzw. gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen.
6. Ihre Rechte
Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit sowie Widerspruch. Bitte wenden Sie sich dazu an: info@rkbau.de
7. Hosting & IT-Sicherheit
Unsere Website wird DSGVO-konform gehostet. Alle Datenübertragungen sind SSL-verschlüsselt.
Fragen zum Datenschutz? Kontaktieren Sie uns jederzeit unter info@rkbau.de
Impressum
R&K Bau GmbH Im Flürchen 85 66133 Saarbrücken Deutschland